8(34997) 27965
629877, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, ул. Школьная, 3
Документация по организации и проведению отбора на право заключения договора

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО СК «СеверСтрой»

_______________ С.П.Яшин

Отбор подрядных организаций

№02-СК/2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ договорА НА осуществление строительного контроля

по капитальному ремонту общего имущества жилого ДОМа,

расположенного ПО адресу:

п. Ханымей,

ул.ЗАПОЛЯРНАЯ ДОМ 10

ЧАСТЬ I:

Информационная карта участникам отбора подрядных организаций

1.

Форма проведения: отбор подрядных организаций № 02-СК/2021

2.

Организатор отбора и Заказчик: Управляющая организация ООО СК «СеверСтрой».

Почтовый адрес: 629603 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д.3

Фактический адрес: 629877, ЯНАО, п. Ханымей, улица Центральная д 3.

Контактный телефон/факс: 89292080853

Адрес эл. почты: oooseverstroy55@list.ru

3.

Предмет договора: Осуществление работ строительного контроля по по капитальному ремонту общего имущества жилого дома расположенного по адресу: п. Ханымей, ул. Заполярная д.10

4.

Источник финансирования: Средства окружного бюджета, средства местного бюджета муниципального образования п. Ханымей, долевое софинансирование за счет средств собственников помещений МКД в размере не менее 5% от общей стоимости капитального ремонта

5.

Начальная (максимальная) цена договора:

115 120 руб. 00 коп. в том числе строительный контроль по капитальному ремонту общего имущества жилого дома.

6.

Технические характеристики работ и объем работ: Согласно техническому заданию.

7.

Качество (условия выполнения) работ: В соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и иными нормативно-правовыми актами РФ, ЯНАО в данной сфере.

8.

Место и сроки (периоды) выполнения работ:

Место выполнения работ: Поселок Ханымей, ул. Заполярная д.10

Сроки выполнения работ: Начало работ- с момента подписания договора; окончание работ- 30.09.2021г.

9.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: После поступления бюджетных средств, предоставляемых в рамках реализации региональной программы, на расчетный счет, открытый для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, денежные средства могут быть направлены на выплату аванса Подрядчику на проведение работ по капитальному ремонту МКД в размере не более 30% от стоимости работ по договору. Расчеты за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком производятся в течение 20-ти дней с момента получения Заказчиком форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры. Акт приемки выполненных работ по форме КС-2, счет-фактура и форма КС-3 представляются не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Перечисление денежных средств Управляющей организации для окончательной оплаты по договору подряда в размере 100% от суммы соглашения осуществляется при наличии: принятых актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, информации о расходовании бюджетных средств, согласованной департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства; акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом жилых зданий. Сверка взаимных расчетов производится по согласованию сторон. Погашение выданного аванса осуществляется равными долями в течение всего срока производства работ.

10.

Порядок формирования цены договора:

Цена договора включает:

- осуществление строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества жилого дома.

11.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на отбор.

Дата начала подачи заявок: 02 июля 2021 года.

Прием заявок осуществляется по адресу: п. Ханымей, ул. Центральная д.3 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (местного времени) до даты окончания срока подачи заявок.

Окончание подачи заявок: 11 июля 2019 года, 17 часов 00 минут местного времени.

Порядок приема заявок: Все заявки регистрируются в журнале регистрации заявок с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени подачи заявки.

Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе, в отношении каждого предмета по установленной форме в соответствии с требованиями части II документации по отбору.

12.

Документация, предоставляемая участником на отбор подрядных организаций:

1. Заявка на участие в отборе (на фирменном бланке предприятия).

2. В запечатанном конверте предоставляется:

- приложение № 3

13.

Подрядная организация, претендующая на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту многоквартирного дома, с момента опубликования на официальном сайте муниципального образования организатором отбора извещения о проведении отбора представляет организатору отбора в бумажном виде следующие документы:

1. Заявку на участие в отборе на выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома согласно Приложению №2 (далее - заявка) и заполненную анкету участника отбора согласно Приложению№3.

2. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор).

3. Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).

4. Полученную не ранее, чем за месяц до начала срока подачи заявки на участие в комиссионном отборе выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц).

5. Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с указанием видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, наличие выписки из реестра СРО и т.д.).

6. Справку из банка об отсутствии картотеки на счете.

7. Документы участника, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора.

9. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора.

10. Сведения о наличии производственной базы, материалов, оборудования и инвентаря, автотранспорта и спецтехники (правоустанавливающие документы).

11. Сведения о структуре участника отбора, наличие филиалов и дочерних предприятий (Форма 1).

12. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности предприятия.

13. Документы, подтверждающие, что подрядная организация как юридическое лицо не находятся в процессе ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о введении процедуры несостоятельности в отношении организации приостановления деятельности в порядке предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

14. Организационно-штатное расписание компании с информацией о кадровом составе предприятия с подтверждением квалификации специалистов (ИТР, рабочие специальности, копии дипломов, удостоверений) (Форма 3).

15. Документ о наличии плана подготовки и (или) переподготовки и повышения квалификации кадров подрядной организации на текущий год.

16. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы.

17. Опыт работы на аналогичных объектах и в аналогичных климатических условиях (Форма 4), отзывы заказчиков (не менее трех) по ранее выполненным работам.

18. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта МКД).

19. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии разрешительной документации этих субподрядчиков на производство соответствующих работ.

20. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц).

21. Документы или копии документов, подтверждающих внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в отборе (если в документации по отбору содержится данное требование).

22. Другие сведения (по желанию).

23. Локальная смета. Предоставляется на бумажном и электронном носителе в сметной программе РИК.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Организатор отбора, заказчик, проводящий отбор подрядных организаций не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов отбора.

Представленные с заявкой документы после проведения отбора не возвращаются.

14.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

1. Срок предоставления гарантий: 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки результатов полностью завершенных работ.

2. Объем предоставления гарантий: Если в период гарантийной эксплуатации работ (материалов) на объекте обнаружены дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пятнадцати дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

15.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в отборе:

12 июля 2019 года в 10 часов 00 местного времени (12 часов 30 минут московского времени) в здании Управляющей организации ООО СК «СеверСтрой» по адресу: п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3

16.

Место, дата и время проведения отбора:

Отбор подрядных организаций будет проводиться 12 июля 2021 года в 10час. 00 мин. местного времени в присутствии членов комиссии по отбору: уполномоченных представителей Администрации МО Пуровского района, Администрации МО п. Ханымей, Заказчика и собственников МКД в здании Управляющей организации ООО СК «СеверСтрой» по адресу: п. Ханымей, ул. Центральная, д.3.

12 июля 2021 года в 11 час. 00 мин. состоится подведение итогов отбора подрядных организаций и определение победителя.

Порядок проведения отбора подрядных организаций указан в Инструкции участникам отбора.

17.

Возможность электронной формы участия в отборе: не предусмотрена.

18.

Размер обеспечения заявки на участие в отборе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств:

Размер обеспечения заявки (20% от первоначальной стоимости договора):

23 024 руб. 00 коп. на расчетный счет Заказчика.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:

С момента публикации извещения о проведении отбора подрядных организаций до момента подачи участником заявки на участие в отборе подрядных организаций, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СеверСтрой»,

расчетный счет 407028105000000 34585 , Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва,

к/счет 3010181014525000041, БИК 044525411, ИНН 8905055730, КПП 890501001.

В назначении платежа обязательно указывать: «Обеспечение заявки на участие в отборе подрядных организаций № 02-СК/2021 на право заключения договора строительного контроля, на выполнение работ по устройству отмостки, утепление фасада, утепление чердачного помещения, ремонт вентиляционной системы, подшивка карниза по адресу: п. Ханымей, ул. Заполярная, дом 10

Необходимые расходы по оплате расчетных услуг банка при возврате денежных средств, переданных в залог в качестве обеспечения заявки на участие в отборе подрядных организаций или обеспечения договора, возмещаются за счет залогодателя.

19.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не требуется.

20.

Срок, в течение которого победитель должен подписать договора: Не позднее чем через 2 дня со дня получения копии протокола отбора.

21.

Документация по отбору состоит из:

- Информационной карты участникам отбора.

- Инструкции участникам отбора;

- Сметной документации (Приложение № 1).

- Формы заявки на участие в отборе (Приложение № 2).

- Анкеты участника отбора (Приложение № 3).

- Проекта договора (Приложение № 5).

ЧАСТЬ II:

Инструкция участникам отбора

1.

Участники отбора: Участником отбора может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющую предмет отбора и соответствующие требованиям, указанным в документации по отбору.

2.

Затраты на участие в отборе: Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на отбор подрядных организаций. Организатор отбора, заказчик, проводящий отбор, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов отбора.

3.

Внесение изменений в документацию по отбору: Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника отбора, вправе принять решение о внесении изменений в документацию по отбору не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в отборе. При этом, в случае необходимости, срок подачи заявок на участие в отборе будет продлен в соответствии с вновь установленными сроками. Указанные изменения будут являться неотъемлемой частью настоящей документации по отбору.

Всем заинтересованным лицам, которым была предоставлена документация по отбору, будут направлены соответствующие уведомления о внесении изменений в документацию по адресу, указанному таким заинтересованным лицом при получении документации по отбору.

4.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в отборе подрядных организаций:

Участник отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе отозвать свою заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в отборе.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки. Изменение заявки не предусмотрено.

5.

Обеспечение заявки на участие в отборе: требуется.

6.

Язык заявки по отбору: Заявка на отбор, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой должны быть написаны на русском языке.

7.

Требования к описанию участниками отбора выполняемых работ: Заявка по отбору должна содержать полное описание выполняемых работ (которые являются предметом отбора.).

8.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями: Расчеты с победителем отбора будут производиться в рублях.

9.

Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором объемы работ:

«Заказчик», по согласованию с исполнителем, «Подрядчиком», уполномоченными представителями Администрации и собственников помещений в ходе исполнения договора, на выполнение работ без увеличения стоимости договора, вправе изменять предусмотренный договором объем и виды таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме и виде таких работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.

10.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в отборе:

Заявка на участие в отборе должна быть оформлена в письменной форме и содержать все необходимые сведения и документы, требуемые настоящей документацией по отбору. Заявка, предоставленная с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы. Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). Применение факсимильных подписей не допускается, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы. Документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица.

Все страницы заявки должны быть пронумерованы и прошиты нитью (бечевкой), скреплены печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов, а затем подается в комиссию по отбору в установленные объявлением сроки в двух вложенных один в другой конвертах.

Во внешнем конверте помещается заявка на участие в отборе и общая информация о претенденте.

Во внутреннем запечатанном претендентом конверте находится предложение претендента:

- ведомость цены договора – 2экз.

- договор с указанием банковских реквизитов, подписанный с печатью предприятия- 2 экз.

Для участия в отборе участник обязан подать заявку на участие в отборе, оформленную в соответствии с требованиями указанными выше.

11.

Требования к участникам отбора:

1. Соответствие участников отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с Положением к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом отбора (наличие выписки реестра СРО, свидетельство СРО и т.д.);

2. На основании рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией по отбору, участники могут быть отстранены от участия в отборе по следующим причинам:

· несоответствия заявки требованиям, установленным организатором отбора;

· невнесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, если такое требование указано в заявке по отбору;

· несоответствия заявки на участие в отборе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта;

· внесение в реестр недобросовестных подрядчиков;

· за предоставление недостоверной информации;

· за неисполнение ненадлежащее исполнение ранее заключенных договоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

· по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям, установленным в документации;

· признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде, а также участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации.

12.

Порядок подачи заявок на участие в отборе:

Для участия в отборе участник подает заявку в срок и по форме, которые установлены документацией по отбору.

Заявка на участие должна быть оформлена в письменной форме, и содержать все необходимые сведения и документы, требуемые настоящей документацией по отбору. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.

Прием заявок на участие в отборе прекращается в день, установленный Заказчиком в извещении.

Каждая заявка на участие в отборе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении отбора регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника отбора, подавшего заявку на участие в отборе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Комиссия вправе дополнительно запрашивать у участников пояснения и документы по представленной ими заявке, а также проверять достоверность сведений.

Предложение участника отбора должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для его подписания от имени участника. В предложении цена указывается цифрами и прописью, разночтений которых не допускается.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в отборе, отбор признается несостоявшимся.

Участник отбора, подавший единственную заявку, не вправе отказаться от заключения договора, при условии, что данная заявка соответствует всем требованиям и условиям документации по отбору.

В случае если не подано ни одной заявки на участие в отборе, организатор отбора вправе в недельный срок повторно произвести отбор подрядных организаций.

13.

Порядок рассмотрения заявок на участие в отборе:

Комиссия по отбору рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным документацией по отбору, и соответствие участников отбора требованиям, установленным в «Положении по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества МКД Управляющей компании». Срок рассмотрения заявок на участие в отборе принимается комиссией по отбору.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией по отбору принимается решение о допуске к участию в отборе участника отбора и о признании участника отбора, подавшего заявку на участие в отборе, участником отбора, или об отказе в допуске такого участника отбора к участию в отборе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в Положении по отбору на выполнение работ:

Протокол рассмотрения заявок на участие в отборе ведется комиссией по отбору и подписывается всеми присутствующими на заседании членами отборной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в отборе. После утверждения протокола о результатах рассмотрения заявок его копия предоставляется претендентам по их письменному требованию. Всем участникам отбору, подавшим заявки на участие в отборе направляются уведомления о принятых комиссией по отбору решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником отбора, установления факта проведения ликвидации участника отбора - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, комиссия по отбору обязана отстранить такого участника от участия в отборе на любом этапе его проведения.

14.

Отбор подрядных организаций проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии по отбору, без участников отбора или их представителей.

Победителем отбора признается участник отбора, который предложил лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества МКД и который набрал наибольшее количество баллов. Для определения победителя, комиссия по отбору производит оценку и сопоставление заявок в соответствии со следующими показателями:

· наименьшая цена договора - максимальное количество - 10 баллов*;

· квалификационный состав - максимальное количество - 10 баллов;

· срок выполнения работ - максимальное количество - 5 баллов;

· наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество - 5 баллов;

· опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта жилых многоквартирных домов - максимальное количество - 5 баллов;

· срок предоставления гарантии качества работ - максимальное количество - 5 баллов;

· наличие материальных ресурсов - максимальное количество - 5 баллов;

· стабильность финансового состояния участника отбора за предыдущий период работы - максимальное количество - 3 баллов.

*В случае снижения цены договора от начальной (максимальной) на 5% и более Подрядчик должен представить экономическое обоснование предлагаемой цены.

Если до участия в отборе подрядных организаций - допущены предприятия с разной системой налогообложения, то предлагаемая цена договора определяется путем приведения цены договора к одному виду налогообложения (упрощенная система).

В случае если два и более участников отбора набрали равное количество баллов, решение принимается коллегиально путем открытого голосования.

Комиссия по отбору ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в отборе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение трех дней после окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Протоколы, составленные в ходе проведения отбора, заявки на участие в отборе, документация по отбору, изменения, внесенные в документацию по отбору и разъяснения документации по отбору, хранятся заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.

15.

Заключение договора по результатам отбора:

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником отбора, с которым заключается договор, заявке на участие в отборе и в документации по отбору. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении отбора.

В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. Договор заключается только после предоставления участником отбора, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозит), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о проведении отбора. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником отбора самостоятельно.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в отборе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, возвращаются победителю отбора в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, возвращаются участнику отбора, заявке на участие, в отборе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем отбора.

В случае, если победитель отбора или участник отбора, с которым заключается договор, не представляет обеспечения исполнения договора в течение срока, указанного в конкурсной документации, такой победитель или участник отбора признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения о победителе отбора или участник отбора, уклонившихся от заключения договора, а также подрядчики, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в реестр недобросовестных подрядчиков предприятия.

Заказчик, по согласованию с исполнителем, Подрядчиком, уполномоченным представителем Администрации и представителем собственников помещений в ходе исполнения договора, на выполнение работ, без увеличения стоимости договора, вправе изменять предусмотренный договором объем и виды таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме и виде таких работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренных договором.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16.

Все вопросы, которые не оговорены в настоящей документации по отбору, регулируются Гражданским кодексом РФ.


Приложения

Материал размещен: 02.07.2021
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *